北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程工程总承包招标公告
招标编号：(略)
1. 招标条件
本招标项目北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程根据《广州市水务投资集团有限公司建设工程项目可行性研究报告审批表》审批同意可行性研究报告，根据《广州自来水公司关于委托组织建设北部水厂北线（鸦岗中路—白云大道北）输配水主干管下穿京广铁路在建段相关工程的函》（穗自来水函〔(略)〕(略)号）、《北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程委托代建合同》（白云站委建(略)-6号）委托中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部负责建设管理。项目业主为广州市自来水有限公司，建设资金来源为广州市自来水有限公司贷款和自筹资金，项目资金已落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：(略)
2.2 建设规模：
本项目位于广州市白云区，主要沿鸦岗中路、鸦岗大道、滘心大道、尖彭路、黄边北路、白云大道北路、广花一路等市政路敷设 DN(略) 输水主干管，并沿广花一路或廊敷设 DN(略) 输水主干管，将北部水厂出水调配至东部区域。工程建设内容包括 DN(略) 输水管长度为(略).2km（含 DN(略)管0.2km），矩形顶管工作井(略)座，圆形顶管工作井(略)座，圆形顶管接收井(略)座，新建DN(略)蝶阀井(略)座，DN(略) 蝶阀井1座。广花一路入廊DN(略)输水管长度3.5km，DN(略)~(略)出线管0.5km。
本涉铁部分(项目顶管总长度为 (略)m)利用在建广湛北、花广高铁联络线、广清城际进行施工，对在既有京广线旁的接收井施工，需按邻近条件进行施工。
2.3技术标准：
1.护管等级：(略)
2.护管直径：(略)
3.抗震设防烈度：(略)
4.设计使用年限：(略)
5.环境类别：(略)
6.顶管埋深：(略)
2.4计划工期：
建设总工期约6个月，含勘察设计(略)天。时间开工日期以通知为准。
2.5 招标范围：(略)
2.6 标段划分、主要工作内容：(略)
2.6.1详勘部分
负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的详勘工作，包括但不限于以下内容：(略)
2.6.2设计部分
设计范围及内容（包括但不限于）：(略)
设计其他服务：
①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；
②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；
③协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。
设计成果文件要求：(略)
2.6.3 施工部分
内容包括：(略)
负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。
对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目勘察、设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。
负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；
协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；
组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；
负责既有铁路设施设备的监测工作。
4.成果文件要求：(略)
5.其它工作：(略)
2.7 重点控制工程
2.7.1营业线施工内容
无。
2.7.2重难点工程
对在既有京广线旁的接收井，需按邻近条件进行施工。易引起既有线下沉，影响行车。顶进过在建铁路和过石井大道时，易引起路面塌陷。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人为为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计、施工能力。资格要求如下：
3.1.1投标人需同时满足勘察、设计、施工资质：
①勘察资质：(略)
②设计资质：(略)
③施工资质：(略)
3.2业绩要求：(略)
3.2.1投标人（联合体设计单位提供）完成过市政公用工程和铁路工程的设计项目业绩至少1项。
3.2.2投标人（联合体施工单位提供）近5年承担过市政公用工程或铁路工程施工总价承包业绩。
3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求：
3.3.1项目经理：
（1）联合体牵头方具备工程设计资质单位时，项目经理应满足以下要求：
取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。
（2）联合体牵头方为施工资质单位时，项目经理应满足以下要求：
具有市政公用工程或铁路工程专业一级建造师注册证书，具有市政公用工程道桥工程专业或铁路工程路基专业高级工程师及以上职称，(略)年及以上市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程) 或铁路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，主管项目技术工作8年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。
3.3.2设计负责人：(略)
3.3.3施工负责人：(略)
3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：(略)
3.5 其他要求：(略)
4. 招标文件的获取
4.1 投标人于(略)年4月9日9 时至(略)年4月(略)日(略)时(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（新建设工程新交易系统）（http：(略)
4.2 招标文件每套售价件(略)元，采用银行汇款，售后不退。
注：(略)
② 本次招标文件采用电子邮箱方式发售，不进行现场发售。
③ 投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
招标文件发票获取：(略)
招标代理账号如下：
户名：(略)
开户银行：(略)
账号：(略)
5. 投标文件的递交
5.1 递交投标文件的时间为(略)年5月9日(略) 时(略)分至(略)年5月9日(略)时(略)分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为(略)年5月9日(略)时(略)分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路(略)号）（具体开标室可见交易中心大厅公告牌）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布，招标公告和公示信息的澄清、改正、补充或调整等在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7. 联系方式
招标人：(略)
地址：(略)
邮编：(略)
法定代表人或其委托代理人：
联系人：(略)
电话：(略)
电子邮件：(略)
招标代理机构：(略)
地址：(略)
邮编：(略)
法定代表人或其委托代理人：(略)
联系人：(略)
电话：(略)
电子邮箱：(略)
开户银行：(略)
账号：(略)
(略)年4月3日